Ce marché a pour objet la réalisation de travaux dans le cadre de la modernisation de la ZA Victorine Taïlou

Description

Nature: Avis de marché | Type: TRAVAUX | Procedure: Procédure Ouverte | Objet: Ce marché a pour objet la réalisation de travaux dans le cadre de la modernisation de la ZA Victorine Taïlou Acheteur: SPL Grand Ouest (974) Nature de l'avis: Avis de marché État de l'avis: INITIAL Famille: Marchés européens Type de marché: TRAVAUX Procédure: Procédure Ouverte Date de parution: 2026-10-13 Date limite de réponse (heure de Paris): 2026-11-12 09:00 Départements: 974 Mots-clés: Voirie et réseaux divers, Signalisation, Eclairage public, Mobilier urbain Critères: environnementaux Avis sur BOAMP: https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-98506 Avviso: Bando di gara [cn-standard, sottotipo eForms 16] Natura dell'avviso: bando aperto alla concorrenza Data dell'avviso: 2026-10-12 Base giuridica: 32014L0024 [Ente appaltante] Ente appaltante: SPL Grand Ouest (974) Ente appaltante, sede: 20 rue des Navigateurs Ateliers le TRAPEZE Saint-Gilles-Les-Bains, 97434, SAINT PAUL, FRA Ente appaltante, NUTS: FRY40 Ente appaltante, codice: 91512369900059 Ente appaltante, email: [email protected] Ente appaltante, telefono: +33 692113553 Ente appaltante, sito: https://www.marches-securises.fr Profilo di committente: https://www.marches-securises.fr Natura giuridica dell'ente: body-pl Attività dell'ente: gen-pub [Procedura] Riferimento interno: M24-001-TC-T26-01 Titolo: Marché de travaux dans le cadre de la Modernisation de la ZA Victorine Taïlou Descrizione: Ce marché a pour objet la réalisation de travaux dans le cadre de la Modernisation de la ZA Victorine Taïlou Tipo di appalto: lavori (works) Informazioni aggiuntive: La SPL agit au nom et pour le compte de la communauté d'agglomération du Territoire de la Côte Ouest en tant que mandataire. Clause sociale (concerne les lots n°1 à 5, à l’exclusion du lot n°6) et clause environnementale (concerne tous les lots) prévues (cf. documents du marché). Dates données en heures locales. Les lots n°2 et n°3 sont des marchés ordinaires (sans tranche optionnelle). Les lots 1, 5 et 6 sont décomposés en une tranche ferme et une tranche optionnelle. Le lot 4 est décomposé en une tranche ferme et deux tranches optionnelles. Marché à prix unitaires sauf le lot 5 qui est traité à prix global et forfaitaire. Les opérateurs économiques sont autorisés à soumissionner à un ou plusieurs lots. Sauf réserve énoncée au Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), la durée du marché court de la notification du marché jusqu’à la fin du délai de « Garantie de parfait achèvement » après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période. Le marché sera financé par la communauté d'agglomération du Territoire de la Côte Ouest et des subventions du FEDER. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur l' URL : https://www.marches-securises.fr Valore stimato (IVA esclusa): 9282176 EUR CPV: 45200000 Luogo di esecuzione, città: Saint-Paul Luogo di esecuzione, CAP: 97460 Luogo (NUTS): FRY40 Paese: FRA Tipo di procedura: aperta (open) Procedura accelerata: no (false) Motivi di esclusione, dove sono: epo-procurement-document Lotti aggiudicabili a un solo offerente, massimo: 6 Lotti per cui si può presentare offerta, massimo: 6 [Lotto LOT-0001] Riferimento interno: M24-001-TC-T26-01-LOT 1 Titolo: VRD-Génie civil-Secteur 1 Descrizione: Le présent lot concerne les travaux de réseaux et voiries divers (VRD) et génie civil qui seront réalisés sur le secteur 1 Tipo di appalto: lavori (works) Valore stimato (IVA esclusa): 3636370 EUR CPV: 45200000 Luogo di esecuzione, città: Saint-Paul Luogo di esecuzione, CAP: 97460 Luogo (NUTS): FRY40 Paese: FRA Durata: 22 mesi Opzioni: Le présent lot est décomposé en une tranche ferme et une tranche optionnelle. Le marché ne fait pas l'objet de renouvellement. Les options correspondent à une notion du droit de l'Union Européenne. Elles constituent des prestations susceptibles de s'ajouter, sans remise en concurrence, aux prestations commandées de manière ferme dans le cadre du marché public et qui doivent être prévues dans les contrats initiaux.Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de conclure des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires au sens de l’article R.2122-7 du Code de la Commande Publique pour chaque lot. La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra être conclu ne peut dépasser 3 ans à compter de la notification du présent marché Presentazione elettronica: obbligatorio (required) Coperto dall'Accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì Termine per le offerte: 2026-11-12 12:00 (+04:00) Asta elettronica: no Accordo quadro: nessuno (none) Sistema dinamico di acquisizione: nessuno (none) Varianti: non ammesso (not-allowed) Fondi UE: finanziato con fondi UE (eu-funds) Documenti di gara, accesso: non-restricted-document Documenti di gara, indirizzo: https://www.marches-securises.fr Criteri di

Secteurs

Source

Source: boamp